CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS AVIS D'APPEL D'OFFRES La SEM de l'agglo informe les entrep…

"MAKIRA" CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS AVIS D'APPEL D'OFFRES La SEM de l'agglo informe les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour la construction de 19 logements locatifs "OPÉRATION MAKIRA" à Rivière-Salée sur la commune de NOUMÉA. 1 - Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert par corps d'état séparés. Le marché sera passé au prix global, forfaitaire et révisable. 2 - Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une tranche ferme. Le délai global d'exécution des travaux est à l'acte d'engagement. Ces travaux seront répartis en onze (11) lots : Répartition des lots - Lot 01 - GROS ŒUVRE - Lot 02bis - VRD - Lot 04 - CHARPENTE COUVERTURE - Lot 10 - PEINTURE - Lot 13 - ELECTRICITÉ - Lot 14 - PLOMBERIE - Lot 15 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - Lot 18 - MENUISERIE BOIS - Lot 19 - REVÊTEMENTS SOLS ET MURS - Lot 21 - PLATRERIE - Lot 35 - AMÉNAGEMENT DES ABORDS 3 - Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - à la SECAL, 28, rue du Général Mangin - 2ème étage, à Nouméa - Tél. 275871 -Fax. 281333; - Cbt Philippe Jarcet (architecte) - Tél. 25 16 52 - Fax. 27 71 80. Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS - 8, rue Val-bonne - Quartier Latin - 98846 NOUMÉA. 4 - Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 26 mai 2006 avant 16 heures - soit déposées contre récépissé, au siège de la SECAL, 28, rue du Général Mangin à Nouméa ; - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur de la SECAL, B.P. 2517 - 98846 Nouméa cedex. 6 - Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaire, · le plan de charge de l'entreprise, · les coûts proposés par l'entreprise, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de la première parution : lundi 24 avril 2006, puis le mercredi 26 avril et le vendredi 28 avril.