2e tranche

FONDS SOCIAL DE L’HABITAT REAMENAGEMENT DU LOTISSEMENT DE PWODAHUUP 2e TRANCHE COMMUNE DE VOH - PROVINCE NORD AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert avec variante pour LE REAMENAGEMENT DU LOTISSEMENT DE PWODAHUUP, 2e TRANCHE ; terrassements de lots, assainissement et alimentation en eau potable ; Commune de VOH - PROVINCE NORD. 1.- Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert avec variante à l'entreprise générale avec sous-traitants agréés. Le marché sera passé par application des prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires du marché de travaux. 2.- Décomposition en tranches et en lots Il n'est pas prévu de décomposition en tranches et en lots. Le délai global d'exécution des travaux est fixé dans l'acte d'engagement. 3.- Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1er étage, de l'immeuble City Bay, à Nouméa, Tél. : 26 60 05 - Fax : 26 60 09 ; - auprès du maître d'oeuvre Les Ateliers de Fombano, lieu-dit "Fombano" - ancien quartier CHIVAU, Tél. et Fax : 47 34 19. Le retrait du dossier se fait à SERICAL, 7 ter, route de la Baie-des-Dames - Ducos - Téléphone : 27 25 73 - Fax : 27 55 30. 4.- Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5.- Remise des offres Les offres devront être déposées, contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme, au 1er étage de l'immeuble CITY BAY, à Nouméa, au plus tard le lundi 18 juillet 2005 à 15 heures. 6.- Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises, • le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, • les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, • l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, • le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, • le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : vendredi 17 juin 2005.