AVIS D'APPEL D'OFFRES La réalisation de travaux de VRD / terrassements pour l'institut de formation des professions…

AVIS D'APPEL D'OFFRES La réalisation de travaux de VRD / terrassements pour l'institut de formation des professions sanitaires et sociales (IFPSS) à Nouville La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : La réalisation de travaux de VRD / terrassements pour l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales (IFPSS) à Nouville. Le présent marché est soumis aux dispositions de la délibération 136 du 1" mars 1967 modifiée. Les travaux seront réalisés en une (1) seule tranche, et seront répartis en un (1) lot défini ci-après : Lot 02 A : VDR / terrassements Le présent appel d'offres est lancé avec variantes. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 27.2 de la délibération n° 136 du 1° mars 1967 modifiée. Ces critères sont par pondération (noté C) : - la qualité de la soumission (C=1) - le rabais éventuellement proposé sur un ou plusieurs lots (C=1) - le prix (C=1) - le délai d'exécution (C=1) - les références et garanties professionnelles et financières du candidat (C=1) Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez Copygraph : 30, rue Auguste-Brun - Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 24 01 48 Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger - 1" Vallée-du-Tir jusqu'au : mercredi 6 février 2008 à 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de trois (3) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.