CONFORTEMENT DES TALUS SUR LE LOTISSEMENT JACARANDAS 1 Avis d'appel d'offres Le Fonds Social de l'Habitat…

CONFORTEMENT DES TALUS SUR LE LOTISSEMENT JACARANDAS 1 Avis d'appel d'offres Le Fonds Social de l'Habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour le confortement des talus de déblai du lotissement JACARANDAS 1 sur la commune de Dumbéa. 1.- Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Le marché sera passé par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. 2.- Décomposition en tranches et en lots Les travaux seront réalisés en une tranche unique et ferme. II n'y a pas de décomposition en lots. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. 3.- Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1 er étage, immeuble City Bay, à Nouméa, Tél. : 26 60 05 - Fax : 26 60 09 ; - au siège de la société LBTP, 1 bis, rue Berthelot, 2e Vallée-du-Tir à Nouméa - Tél. : 25 00 70, Fax : 28 55 09. Le retrait du dossier se fait à SERICAL, 7 ter, route de la Baie-des-Dames - Ducos - Téléphone : 27 25 73 - Fax : 27 55 30. 4.- Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5.- Remise des offres Les offres devront être remises, au plus tard, le mardi 16 août 2005 à 16 heures : - soit déposées, contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme, 1 er étage, immeuble CITY BAY, à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 - 98846 Nouméa Cedex. 6.- Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : · Prix des prestations, · Valeur technique, · Références et garanties professionnelles et financières, · Délai d'exécution, · Conditions de recours à la sous-traitance, · Bon paiement des cotisations CAFAT, · Nombre d'employés déclarés et rapport de ce nombre au chiffre d'affaires. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : vendredi 22 juillet 2005.