Etat/province sud/ ville de noumea

AVIS D'APPEL D'OFFRES SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE ETAT/PROVINCE SUD/ VILLE DE NOUMEA CONTRAT DE DEVELOPPEMENT COTEAU DES OLIVIERS Opération : Travaux de VRD / Terrassement destinés à l'aménagement d'un parking La SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de VRD / Terrassement destinés à l'aménagement d'un parking de 28 places. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : 02 - VRD / TERRASSEMENT Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au bureau d'études ETEC, téléphone : 25 19 70. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone : 27 56 50, à partir du lundi 25 juillet 2005. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au jeudi 25 août 2005 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.