VILLE DE NOUMEA TUBAND III TUBAND IV Opération TUBAND III : Construction de 64 logement…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître d'ouvrage : SCI PITAYA Promoteur : SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE ETAT / PROVINCE SUD / VILLE DE NOUMEA TUBAND III TUBAND IV Opération TUBAND III : Construction de 64 logements locatifs et 5 commerces Opération TUBAND IV : Construction de 66 logements locatifs et 8 commerces La SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la construction de 64 logements locatifs et 5 commerces sur le site "TUBAND III", et la construction de 66 logements locatifs et 8 commerces sur le site "TUBAND IV" à Nouméa. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse en groupements d'entreprises conjointes. Le marché sera passé avec groupement d'entreprises conjointes dont le mandataire sera le titulaire du lot 01 "gros oeuvre" ou bien en corps d'état séparés, pour chacun des sites TUBAND III et TUBAND IV. La possibilité est réservée aux entreprises de répondre pour uniquement un site ou pour les deux sites qui seront réalisés simultanément. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants pour chaque site : LOT 01A : Fondations profondes LOT 01 : Gros œuvre LOT 02 : VRD Bâtiments LOT 04/07: Charpente - Couverture - Etanchéité LOT 10 : Peinture - Miroiterie - Nettoyage LOT 13 : Electricité - Téléphone - TV LOT 14 : Plomberie - Sanitaires LOT 15 : Menuiserie aluminium ou PVC LOT 18 : Menuiserie bois LOT 19 : Revêtement de sols et murs LOT 23/21 : Cloisons légères - Plâtrerie LOT 37 : Chauffe-eau solaire. Certains lots sont communs aux deux sites. Les lots communs aux deux sites sont les suivants : LOT 02 : VRD intérieurs - viabilisation LOT 35 : Aménagements paysagers. Les dossiers d'appel d'offres peuvent être consultés à la SIC, Tél. : 28 08 90 / Fax : 28 68 58. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 27 octobre 2005. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au 12 décembre 2005 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.