SCI KALANKOE Promoteur :

AVIS D'APPEL D'OFFRES MAÎTRE D'OUVRAGE : SCI KALANKOE Promoteur : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ETAT/PROVINCE SUD/ VILLE DE DUMBEA OPÉRATION : LES JARDINS DE YAHOUE 1 Construction de 76 logements locatifs La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la construction de 76 logements locatifs à Dumbéa, quartier de Saint-Quentin. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse en groupements d'entreprises conjointes. Le marché sera passé avec le groupement d'entreprises conjointes dont le mandataire sera le titulaire du lot 01 "gros oeuvre" ou bien en corps d'état séparés. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : LOT 1 : Gros oeuvre LOT 2 : Terrassements généraux et VRD LOT 4 : Couverture - Charpente LOT 10 : Peinture - Miroiterie - Nettoyage LOT 13 : Electricité - Téléphone – TV LOT 14 : Plomberie - Sanitaires LOT 15 : Menuiserie aluminium ou PVC – Serrurerie LOT 18 : Menuiserie bois LOT 18b : Placards LOT 19 : Revêtements de sols et murs LOT 23 : Cloisons légères LOT 24 : Chauffe-eau solaire LOT 35 : Aménagement des abords Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès des concepteurs, le cabinet Archi 13, tél. : 28 65 15 - 28 52 06 - fax : 26 49 79 et le bureau d'études ETEC, tél. : 25 19 70 - fax : 25 04 85. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 6 mars 2006. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au 31 mars 2006 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Le démarrage des travaux est prévu par la SIC fin du 3 e trimestre 2006. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.