Société immobilière de nouvelle-calédonie état/province sud/ville de dumbéa opération :…

AVIS D'APPEL D'OFFRES MAÎTRE D'OUVRAGE SCI KALANKOE PROMOTEUR : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ÉTAT/PROVINCE SUD/VILLE DE DUMBÉA OPÉRATION : LES JARDINS DE YAHOUÉ 1 Construction de 76 logements locatifs Suite à l'appel d'offres infructueux, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle relance un appel d'offres pour la construction de 76 logements locatifs à Dumbéa, quartier de Saint-Quentin, pour 3 lots. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse en groupements d'entreprises conjointes. Le marché sera passé avec un groupement d'entreprises conjointes dont le mandataire sera le titulaire du lot 01 "gros oeuvre" ou bien en corps d'état séparés. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : LOT 04 : Couverture - Charpente LOT 14 : Plomberie - Sanitaire LOT 19 : Revêtement de sols et murs Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès des concepteurs, le cabinet Archi 13, Tél. : 28 65 15 - 28 52 06 - Fax : 26 49 79. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au 22 mai 2006 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. . Le démarrage des travaux est prévu par la SIC fin du 3 e trimestre 2006. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.