Ravalement des façades du siège social de la sic: - le siège social : r+3 - 15, rue guy…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître d'ouvrage : SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE Objet : RAVALEMENT DES FAÇADES DU SIÈGE SOCIAL DE LA SIC: - LE SIÈGE SOCIAL : R+3 - 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn, à NOUMÉA. La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour le ravalement des façades des deux résidences citées en objet. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse en groupement d'entreprises conjointes. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : LOT 10 : Peinture. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 1er juin 2006. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au 30 juin 2006, à 15 heures, au 1' étage - Direction DAPP. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · Les coûts proposés par les entreprises · Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés · La qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. - Le démarrage des travaux est prévu par la SIC début septembre 2006. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.