AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, agissant pour le…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Le Fonds Calédonien de l'Habitat, filiale du Fonds Social de l'Habitat, agissant pour le compte de la S.C.I. ELIA, informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la réhabilitation de 12 logements locatifs (6 F4 et 6 F3), opération LACABANNE, commune de Nouméa. 1 - Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en corps d'états séparés ou en entreprise générale avec ou sans constitution d'un groupement d'entreprises conjointes. Le marché sera passé à prix global et forfaitaire. 2 - Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une tranche ferme. Ils sont répartis en dix (10) lots : Lot 01 - GROS ŒUVRE Lot 02 - VRD-Aménagement des abords Lot 04 - CHARPENTE-COUVERTURE Lot 10 - PEINTURE Lot 13 - ELECTRICITE Lot 14 - PLOMBERIE SANITAIRES Lot 15 - MENUISERIE ALUMINIUM Lot 17 - PLATRERIE Lot 18 - MENUISERIE BOIS Lot 19 - REVETEMENTS SOLS ET MURS Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. 3 - Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté - F.C.H. Service technique 30 bis, rue de la Somme à Nouméa - Tél : 26 60 05 -Fax : 26 60 02 - Christian CHAZALON 41, rue du Mal.-Juin, Magenta - Nouméa - Tél/Fax : 28 46 01 Le retrait du dossier se fait à Tirage de Plans 8, rue de Valbonne - Quartier-Latin - Tél : 27 56 50. 4 - Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises, au plus tard, le 23 février 2007 à 12 heures - soit déposées contre récépissé au Service technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1er étage, immeuble City Bay à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Général Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241 98846 Nouméa Cedex, 5 jours avant la date de remise de l'offre. 6 - Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : 23 janvier 2007.