AVIS D'APPEL D'OFFRES Les collines d'Auteuil Construction de 92 logements en accession aidée ÉTAT / PROVINCE SUD…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Les collines d'Auteuil Construction de 92 logements en accession aidée ÉTAT / PROVINCE SUD / VILLE DE DUMBÉA La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs, suite au premier appel d'offres déclaré infructueux, qu'elle lance un nouvel appel d'offres pour la construction de 92 logements en accession aidée à Auteuil, sur la commune de Dumbéa, pour les lots déclarés infructueux lors de la précédente consultation. La consultation est ouverte en entreprise générale ou par corps d'état séparés. Les entrepreneurs peuvent répondre partiellement ou en totalité. Le marché sera passé en entreprise générale ou bien en corps d'état séparés. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 02A : VRD - Assainissement, 028 : VRD - Électricité - Réseaux BT/OPT. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet ADH - Hervé DUMAS, architecte, Tél./Fax : 27 62 98. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8, rue de la Valbonne Quartier-Latin à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 29 mars 2007. Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer, Quartier Latin à Nouméa jusqu'au 23 avril 2007 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu mi-2007. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.