AVIS D'APPEL D'OFFRES Révision cartographique et orthophotographies d'une zone de 394 812 ha environ sur la zone 1…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Révision cartographique et orthophotographies d'une zone de 394 812 ha environ sur la zone 1 ‑ Région du Humbolt à I'lle des Pins La Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance, pour le compte du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage, un appel d'offres public pour les travaux de : - Révision cartographique et orthophotographies d'une zone de 394 812 ha environ sur la zone 1 - Région du Humbolt à I'lle des Pins Le dossier peut être consulté au service topographique de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, bureau de la cartographie, 1 bis, rue Unger, 1re Vallée-du-Tir, Nouméa. Le dépôt des offres de prix sera reçu à la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (cellule des marchés) jusqu'au mardi 29 mai 2007, 15 h 30. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au cahier des prescriptions spéciales joint au dossier de consultation des entreprises. Les critères de jugement par ordre seront les suivants : - valeur technique, - prix des prestations, - conditions du recours à la sous-traitance. - références et garanties professionnelles et financières du candidat, - délai d'exécution. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de deux mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Direction des infrastructures. de la topographie et des transports terrestres. la chef du SAAFIR. Josette CHAILLOU-DIDELOT