AVIS D'APPEL D'OFFRES Société immobilière de Nouvelle-Calédonie Contrat de développement État / Province Sud 32…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Société immobilière de Nouvelle-Calédonie Contrat de développement État / Province Sud 32 logements à Bourail Terrassement et viabilisation La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la viabilisation du projet de construction de 32 logements sur la commune de Bourail. Le présent appel d'offres a pour objet les travaux de terrassement et de viabilisation des voiries et des réseaux, pour permettre la construction des bâtiments sur les parcelles. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 02 : Terrassement & VRD Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au bureau d'études ETEC, immeuble Le Kariba - Quartier Latin à Nouméa, téléphone : 25 19 70. Les dossiers pourront être retirés chez Tirage de plans, au 8, rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone : 27 56 50. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa, jusqu'au vendredi 8 juin 2007 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.