Les Jariots Construction de 66 logements locatifs La Société immobilière de Nouvelle-Ca…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Les Jariots Construction de 66 logements locatifs La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la construction de 66 logements locatifs à Koutio, sur la commune de Dumbéa. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse en groupements d'entreprises conjointes. Le marché sera passé avec groupements d'entreprises conjointes dont le mandataire sera le titulaire du lot 01 "gros oeuvre" ou bien en corps d'état séparés. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : - 01 : Gros oeuvre - VRD - 04/07 : Charpente / Couverture - 06 : Étanchéité - 10 : Peinture - Miroiterie - Nettoyage - 13 : Électricité - Téléphone - TV - 14 : Plomberie - Sanitaires - Ventilation - 15 : Menuiseries extérieures - Serrurerie - 18 : Menuiserie bois - 18 B : Placards - 19 : Revêtement de sols et murs - 23 : Cloisons légères - Faux plafonds - 29 : Production d'eau chaude. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet ARCHI 13, Tél./fax : 28 52 06 / 26 49 79. Les dossiers pourront être retirés chez Tirage de plans, au 8, rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone : 27 56 50, à partir du lundi 4 juin 2007. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer, Quartier-Latin à Nouméa, jusqu'au mardi 3 juillet 2007 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. - Le démarrage des travaux est prévu en octobre 2007. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.