et de 4 commerces à Pouembout Village La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Société immobilière de Nouvelle-Calédonie État / province Nord Résidence Oléa Pouembout Terrassement et viabilisation Opération : résidence OLEA - contruction de 41 logements et de 4 commerces à Pouembout Village La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle relance un appel d'offres pour la viabilisation du groupement d'habitations "résidence Oléa" sur la commune de Pouembout. Le présent appel d'offres a pour objet les travaux de terrassement et de viabilisation des voiries et des réseaux du groupement d'habitations "résidence Oléa", pour permettre la construction des bâtiments sur ces parcelles. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : - Lot 02 : Terrassement et VRD Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au bureau d'études ETEC. immeuble Le Kariba - Quartier-Latin à Nouméa, téléphone 25 19 70. Les dossiers pourront être retirés chez : Tirage de plans, au 8, rue de Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50 ou Polycop Nord, lot 35 à Pouembout, Téléphone 42 82 44 Les offres seront reçues. sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au lundi 6 août 2007 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises, - le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.