AVIS D'APPEL D'OFFRES Remise en état des installations électriques des logements de la résidence de Magenta La…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Remise en état des installations électriques des logements de la résidence de Magenta La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la remise en état des installations électriques des logements des 23 bâtiments de la résidence de Magenta. Le lots concerné par l'appel d'offres est le suivant : - Lot 13 : Électricité - Téléphone - TV. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au siège social de la SIC. Service Patrimoine 1er étage. 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez Tirage de plans, 8. rue de la Val-bonne à Nouméa, téléphone : 27 56 50, à partir du 5 septembre 2007. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée. au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. jusqu'au vendredi 5 octobre 2007 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises. - le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés. - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. - Le démarrage des travaux est prévu par la SIC début novembre 2007. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.