AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de réhabilitation de la chaussée de la R.T.1, section du pont de Moindah au col de…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de réhabilitation de la chaussée de la R.T.1, section du pont de Moindah au col de Poya, du PR 202 + 581 au PR 212 + 893 La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des Infrastructures. de la Topographie et des Transports Terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : "Les travaux de réhabilitation de la chaussée de la R.T.1, section du pont de Moindah au col de Poya, du PR 202 + 581 au PR 212 + 893". Le présent appel d'offres est lancé avec variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. Outre les critères de jugement énoncés à l'article 27-2 de la délibération n° 136, il sera tenu compte des critères additionnels suivants : - la valeur technique des variantes et leur coût d'utilisation - les rabais proposés et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y rattache - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier - le plan de charges de l'entreprise et sa capacité à réaliser l'ensemble des travaux simultanément. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la direction des infrastructures. de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez TIRAGE DE PLANS - 8, rue de la Valbonne -Quartier Latin - Nouméa - Tél. : 27 56 50. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis. rue Unger -1 re Vallée-du-Tir jusqu'au : lundi 10 décembre 2007 à 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.