Réfection d'ouvrages d'art sur la 3e tranche de renforcement de Kaala-Gomen / Koumac -…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Réfection d'ouvrages d'art sur la 3e tranche de renforcement de Kaala-Gomen / Koumac - PR 363 au PR 367,5 - commune de Koumac La Nouvelle-Calédonie maître de l'ouvrage (direction dés infrastructures, de la topographie et des transports terrestres) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : "La réfection d'ouvrages d'art sur la 3e tranche de renforcement de Kaala-Gomen / Koumac - PR 363 au PR 367.5 - commune de Koumac". Le présent appel d'offres est lancé avec une solution de base, admettant des variantes précisées dans le règlement particulier de l'appel d'offres. Il est Soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. Outre les critères de jugement énoncés à l'article 27 de la délibération n° 136, il sera tenu compte des critères additionnels suivants : - le rabais proposé et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y rattache ; - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier ; - le planning d'exécution des travaux et la note d'organisation du chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la Cellule des Marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez SERICAL : 7 ter, route de la Baie-des-Dames - Ducos - Nouméa - Tél. : 27 25 73. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger -1 re Vallée-du-Tir jusqu'au : mardi 26 février 2008 à 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.