- commune de Kaala-Gomen". Le présent appel d'offres est lancé avec une solution de bas…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de réhabilitation de la chaussée sur la R.T.1 du pont de louangha (PR 352,9) à l'entrée Sud de Kaala-Gomen (PR 354,5) ‑ commune de Kaala-Gomen La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : "Les travaux de réhabilitation de la chaussée sur la R.T.1. du pont de louangha (PR 352,9) à l'entrée Sud de Kaala-Gomen (PR 354,5) - commune de Kaala-Gomen". Le présent appel d'offres est lancé avec une solution de base, admettant des variantes précisées dans le règlement particulier de l'appel d'offres. Il est soumis aux dispositions de la délibérat n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. , Outre les critères de jugement énoncés à l'article 27 de la délibération n° 136, il sera tenu compte des critères additionnels suivants : - le rabais proposé et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y rattache ; - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier ; - le planning d'exécution des travaux et la note d'organisation du chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez TIRAGE DE PLANS, 8, rue de la Valbonne -Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 27 56 50. Les offres seront reçues à la Cellule des Marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger -1 re Vallée-du-Tir jusqu'au : mardi 26 février 2008 à 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.