Réfection des trottoirs de la RT1 en centre-ville - commune de Païta

AVIS D’APPEL D’OFFRES Réfection des trottoirs de la RT1 en centre-ville - commune de Païta La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (direction des infrastructures. de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : "La réfection des trottoirs de la RT1 en centre-ville - commune de Païta". Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136. Les critères de jugement sont hiérarchisés de la manière suivante : 1- le prix des prestations : 2- les rabais proposés et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y rattache ; 3- la valeur technique des offres : 4- les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier ; 5- les références et garanties financières et professionnelles du candidat ; 6- le plan de charge de l'entreprise et sa capacité à réaliser l'ensemble des travaux simultanément ; 7- les conditions de recours à la sous-traitance 8- le contenu du schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ). Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez SERICAL, 7 ter, route de la Baie-des-Dames - Ducos - Nouméa - Tél. : 27 25 73. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger -1re Vallée-du-Tir jusqu'au : mardi 26 février 2008 à 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.