État / province sud / ville de dumbéa

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie ÉTAT / PROVINCE SUD / VILLE DE DUMBÉA AVIS D'APPEL D'OFFRES Les jardins de Yahoué Travaux de TERRASSEMENT/VRD La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour la création d'une voie de liaison dans le quartier de Saint-Quentin à Nouméa. Durée d'exécution : Les délais de réalisation sont estimés à 6 mois, à compter de la date de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. La consultation est ouverte avec possiblité de réponse en groupements d'entreprises conjointes. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : TERRASSEMENT - VRD Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le bureau d'études ETEC, tél. : 25 19 70 - fax : 25 04 85. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, au 8. rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 18 février 2008. Les offres, seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la société immobilière de Nouvelle-Calédonie. 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au vendredi 21 mars 2008 à 15h00. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Le démarrage des travaux est prévu par la SIC début du trimestre 2008. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.