Construction de 22 logements collectifs et jumelés

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction de 22 logements collectifs et jumelés Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat) maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SCI LOCABRA, associé à la Nouvelle-Calédonie. à l'état et à la province Sud, informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 22 logements collectifs et jumelés (répartis en deux bâtiments R+2 et quatre duplex jumelés par deux), situés à Koutio sur la commune de Dumbéa, aux Jacarandas 2, résidence BRASSENS. 1 - Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en corps d'état séparés ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés à prix global et forfaitaire. 2 - Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en treize (13) lots : · 01 - Gros Oeuvre · 02A et 02B - VRD (lots indissociables) · 04 - Couverture · 08 - Charpente · 10 – Peinture · 13 - Electricité · 14 - Plomberie Sanitaires · 15 - Menuiseries Extérieures · 18 - Menuiseries Bois · 19 - revêtement de sols et murs · 22 - Plâtrerie · 24 - Pompes à chaleur · 25 - Aménagements extérieurs 3 - Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Fonds Calédonien de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme (immeuble City Bay) 1er étage, Tél. 26 60 05 - Fax. 26 60 02 - au cab. ADH - Hervé DUMAS Architecte DPLG, 53. rue George Clemenceau - Les terrasses de Port Moselle - Nouméa. Tél. 27 62 98 - Fax 27 75 11 Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLAN 8, rue Valbonne - Quartier Latin - Tel / Fax : 27 56 50 /28 78 92 4 - Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le lundi 17 mars 2008 avant 16H00 - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 30 bis, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble City Bay à Nouméa - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241 98845 Nouméa cedex 6 - Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'Appel d'Offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.