Travaux d'aménagement de la RT1 en traversée de l'agglomération de Bourail - section Ba…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux d'aménagement de la RT1 en traversée de l'agglomération de Bourail - section Bacouya - Phase 2 La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : Les travaux d'aménagement de la R.T.1 en traversée de l'agglomération de Bourail - section Bacouya - Phase 2 Le présent appel d'offres est lancé avec variantes limitées. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'oeuvre est assurée par la province Sud (Direction de l'équipement). Les entreprises devront soumissionner en entreprise générale. Les travaux comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 27 de la délibération n° 136, les critères de jugement sont hiérarchisés ci-dessous : -1. prix des prestations ; - 2. valeur technique des variantes et leur coût d'utilisation : - 3. garanties financières et professionnelles ; - 4. contenu du schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ) ; - 5. nature du matériel et des matériaux ainsi que la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier ; - 6. rabais proposés et l'éventuelle modification du délai d'exécution qui s'y rattache ; - 7. plan de charge de l'entreprise et sa capacité à réaliser l'ensemble des travaux simultanément ; - 8. conditions du recours à la sous-traitance. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez TIRAGE DE PLANS : 8, rue de la Valbonne - Quartier-Latin - Nouméa - Tél. : 27 56 50. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger - 1re Vallée-du-Tir jusqu'au : jeudi 22 mai 2008 à 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.