Société immobilière de

Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie Etat / Province Sud / Ville de Dumbéa AVIS D'APPEL D'OFFRES LES JARIOTS Construction de 66 logements locatifs La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour l'aménagement des espaces verts de la résidence "Les Jariols" (66 logements locatifs en cours de construction à Koutio), sur la commune de Dumbéa. La consultation est ouverte.par lots séparés avec possibilité de réponse en groupements d'entreprises conjointes. Le marché sera passé par lots séparés. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : Lot-28-01 : Travaux paysagers Lot-28-02 : Travaux de revégétalisation Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet SIGMA INGIENERIE, tél/fax : 27 12 82. Les dossiers pourront être retirés chez TIRAGE DE PLANS, 8, rue de la Valbonne, Quartier-Latin à Nouméa, Tél. : 27 56 50, à partir du lundi 12 janvier 2009. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer - Quartier-Latin à Nouméa, jusqu'au vendredi 30 janvier 2009 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au Règlement Particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises, • le délai d'exécution, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entre-prises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le démarrage des travaux est prévu au 1er trimestre 2009. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.