Marché de travaux pour la construction d'une clôture périmétrique pour le Centre Pénite…

AVIS D'ADJUDICATION OUVERTE Centre Pénitentiaire de Nouméa construction d'une clôture périmétrique 1. Maître d'ouvrage : ETAT - Ministère de la JUSTICE - Centre pénitentiaire de Nouméa 2. Maître d'oeuvre : Service d'Etat de l'Aviation civile - service Infrastructure 3. Mode de passation : Adjudication ouverte lancée en application des articles 9, 10,11, 12 et 13 du décret 49-500 du 11 avril 1949. 4. Objet du marché : Marché de travaux pour la construction d'une clôture périmétrique pour le Centre Pénitentiaire de Nouméa. 5. Travaux : Les travaux consistent à réaliser 2 types de clôtures : · Clôture « haute sécurité »: - Linéaire : 540 ml - Hauteur : 4.50m · Clôture " jardin " : - Linéaire : 210 ml - Hauteur : 3m 6. Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution sera à définir, pour chaque tranche, par le titulaire, 7. Modalités de consultation : La présente adjudication s'adresse à des entreprises générales, selon les conditions fixées par le règlement de la consultation. 8. Date limite de remise des offres : le 30 septembre 2008 à 11 h 00. 9. Retrait du dossier : Le dossier pourra être retiré sur demande à l'Aviation Civile, subdivision des Bâtiments État (Tél. : 26.52.23 ou 26.52.24) 179, rue Roger-Gervolino - Magenta. 10. Jugement des offres Les entreprises dont les conditions générales d'exploitation de l'entreprise et ses structures techniques et financières (structure de l'entreprise, moyens, qualification ...) et les références techniques seront jugées suffisantes seront jugées et classées sur la base du critère " prix o. 11. Date d'envoi de l'appel à concurrence à la publication chargée de l'insertion : le 18 août 2008. 12. Date d'ouverture des plis Pour information, l'ouverture des plis par la commission locale des marchés publics de l'Etat se fera le 2 octobre 2008 à 8 heures 30 en séance publique dans la salle de conférences du service d'Etat de l'Aviation civile, 179, rue Roger-Gervolino - Magenta.