AVIS D'APPEL D'OFFRES La reconstruction de la case du Sénat coutumier à Nouville La Nouvelle-Calédonie, maître…

AVIS D'APPEL D'OFFRES La reconstruction de la case du Sénat coutumier à Nouville La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : « la reconstruction de la case du Sénat coutumier à Nouville ». Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'oeuvre est assurée par la Nouvelle-Calédonie. Le marché est conclu avec l'entreprise générale et des sous-traitants éventuels agréés. Le jugement des offres sera effectué conformément aux dispositions pré-vues à l'article 27 de la délibération n°136, les critères de jugement sont hiérarchisés ci-dessous : - 1.la valeur technique des variantes et leur coût d'utilisation ; - 2.les rabais proposés et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y rattache ; - 3.les natures du matériel et la qualification du personnel que les entre-prises comptent effectivement affecter au chantier ; - 4.le plan de charge de l'entreprise et sa capacité à réaliser l'ensemble des travaux simultanément. Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez COPYGRAPH — 30, rue Auguste-Brun — Quartier Latin — Tél. : 24 01 48. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la direction des infra-structures, de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue uNGER —lère Vallée-du-Tir jusqu'au : Vendredi 10 octobre 2008 à 15 h 30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de trois (3) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.