Marché de travaux en vue de la construction du bâtiment G du lycée Escoffier à Nouméa.…

Lycée Escoffier Construction du bâtiment G APPEL D'OFFRES SUITE À ADJUDICATION INFRUCTUEUSE Entreprise générale ou groupement d'entreprises solidaire ou conjoint Le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie informe qu'il lance un appel d'offres ouvert suite à une adjudication ouverte déclarée infructueuse pour la construction du bâtiment G du lycée Auguste-Escoffier à Nouméa. 1. Maître d'ouvrage : Ministère de l'Education nationale 2. Conducteur d'opération : Service d'Etat de l'Aviation civile service Infrastructure ; 3. Maître d'oeuvre : La maîtrise d'oeuvre est assurée par le groupement Architecture et Avenir, Structure Concept, ETEC, ECEP et ES2 représenté par Architecture et Avenir 4. Mode de passation : Appel d'offres ouvert suite à adjudication ouverte lancée en application des articles 19 et 20 du décret 49-500 du 11 avril 1949. 5. Objet du marché : Marché de travaux en vue de la construction du bâtiment G du lycée Escoffier à Nouméa. 6. Travaux : Les travaux consistent à construire le bâtiment G en deux tranches de travaux distinctes : · Tranche 1 : - Bâtiment G1 d'une surface d'environ 765 m² - Réseaux primaires · Tranche 2 : - Bâtiment G2 d'une surface d'environ 2 960 m² - Finitions - Démolition du bâtiment F Répartition en lots : Les travaux seront répartis en 14 lots individuels et 4 lots groupés par deux définis ci-après : Lots individuels : - Lot n° 01 - Gros œuvre - fondations - Lot n° 04 - Épuration - Lot n° 06 - Étanchéité - Lot n° 08 - Charpente - Serrurerie - Lot n° 10 - Peinture — miroiterie - Lot n° 13A - Électricité courants forts et faibles - Lot n° 13B - Climatisation et VMC - Lot n° 14 - Plomberie - sanitaires - Lot n° 15 - Menuiserie aluminium - Lot n° 17 - Faux plafonds - Lot n° 18 - Menuiserie intérieure - Lot n° 21 - Ascenseur - Lot n° 23 — Equipement cuisines - Lot n° 28 - Clôtures — espaces verts Lots groupés : - Lot n° 02A - VRD - Terrassements - et Lot n° 02B - VRD - Réseaux électriques - Lot n° 19 - Revêtements de sol et murs durs - et Lot n° 20 - Revêtements de sols souples 7. Délai d'exécution des travaux : - Tranche 1 : 9 mois - Tranche 2 : 18 mois 8. Modalités de consultation : La présente adjudication s'adresse à des entreprises générales, à des groupements solidaires ou à des groupements conjoints selon les conditions fixées par le règlement de la consultation. 9. Date limite de remise des offres : le 3 novembre 2008 à 11 heures. Les candidatures seront déposées contre récépissé au service d'État de l'Aviation civile, service de l'Infrastructure, subdivision des Bâtiments Etat et des aérodromes extérieurs (bureau 48), 179, rue Gervolino — BP H1 — 98849 Nouméa Cedex. Elles devront parvenir avant les dates et heures indiquées ci-dessus. Le pli cacheté contenant l'offre doit comporter la mention "OFFRE pour la construction du bâtiment G du lycée Escoffier à Nouméa". 10. Retrait du dossier : Le dossier pourra être retiré chez Tirage de Plans, 8, rue de la Valbonne Quartier-Latin - Tél : 27 56 50 - Fax : 28 78 92 11. Jugement des offres Les offres des entreprises dont les conditions générales d'exploitation de l'entreprise et ses structures techniques et financières (structure de l'entreprise, moyens, qualification ...) et les références techniques de l'entreprise seront jugées suffisantes, seront jugées et classées sur la base du critère « prix ». 12. Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s'adresser au conducteur d'opération — service de l'Infrastructure du service d'Etat de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie — subdivision des Bâtiments Etat et des aérodromes extérieurs — BP H1 — 98849 Nouméa Cedex — Tél : 26 52 23 — Fax : 26 52 07. Date d'envoi de l'appel à concurrence à la publication chargée de l'insertion : le 26 septembre 2008.