SIC AVIS D'APPEL D'OFFRES Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie État / province Nord Résidence Le Bosquet…

SIC AVIS D'APPEL D'OFFRES Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie État / province Nord Résidence Le Bosquet – Koné Travaux de VRD Opération : LE BOSQUET - Construction de 167 logements à Koné La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de viabilisation du groupement d'habitations "Résidence Le Bosquet" sur un terrain de 13 hectares - Commune de Koné. Le présent appel d'offres a pour objet les travaux de viabilisation du groupement d'habitations "Résidence Le Bosquet", pour permettre ensuite les travaux de construction des bâtiments. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : Lot 02 bis : VRD Le dossier d'appel d'offres peut être consulté au bureau d'études ETEC, immeuble Le Kariba - Quartier Latin à Nouméa, téléphone 25 19 70. Les dossiers pourront être retirés à partir du jeudi 30 octobre 2008 chez : - Tirage de plans, au 8, rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, ou - Polycop Nord, lot 35 à Pouembout, téléphone 42 82 44. Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée, au siège de la société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au mardi 25 novembre 2008 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises, • le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, • les natures du matériel et la qualification du personnel que les entre-prises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.