et 3 lots d'équipement public à Dumbéa, Zac Dumbéa-sur-Mer 1 — Conditions de l'appel d'…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Viabilisation lotissement Brigitte Le Fonds social de l'habitat, maître de l'ouvrage, informe messieurs les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour : la viabilisation du lotissement « Brigitte » Aménagement de 85 lots individuels, 112 lots en bande, 5 lots collectifs et 3 lots d'équipement public à Dumbéa, Zac Dumbéa-sur-Mer 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en entreprise générale ou groupement d'entreprises conjoint ou solidaire avec un mandataire commun (lot 02). Le marché sera passé à prix unitaires indiqués dans le BPU pour tous les lots. 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en deux tranches fermes et une tranche conditionnelle. Le délai global d'exécution des travaux et le délai pour chaque tranche sont fixés à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en quatre (4) lots : Répartition des lots de viabilisation Lot 01 - Terrassement généraux Lot 02 - Voirie — Assainissement - AEP Lot 03 - Electricité — OPT — Eclairage public Lot 04 - Aménagement des espaces verts 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au service technique du Fonds social de l'habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, à Nouméa Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09. - chez la MOE INFRATECH, 8 rue de de la Valbonne Quartier-Latin à Nouméa, Tél. 28 54 28 — Fax. 28 54 29. Le retrait du dossier se fait à Tirage de plans, 8, rue de la Valbonne Quartier-Latin, à Nouméa, Tél.: 27 56 50 — Fax. 28 78 92. 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remise au plus tard, le 5 décembre 2008 à 11 heures : - soit déposées contre récépissé, au service technique du Fonds social de l'habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, à Nouméa - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Mon-sieur le Directeur du Fonds social de l'habitat, BP 3887 98846 Nouméa Cedex 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises, • le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, • les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, • l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, • le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, • le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : mercredi 29 octobre.