Salle polyvalente 1- Objet de l'appel d'offres La commune de Boulouparis lance un appel…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Salle polyvalente 1- Objet de l'appel d'offres La commune de Boulouparis lance un appel d'offres ouvert pour la construction en traditionnel ou sur la base d'un système constructif de type léger (préfabriqué ou modulaire) d'un bâtiment destiné à abriter une salle polyvalente, d'une surface globale dans oeuvre brute de 142,65 m2. 2- Maître d'ouvrage La commune de Boulouparis 3- Conduite d'opération Société C.A.M.O. 4- Procédure de consultation Appel d'offres ouvert en application de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée réglementant les marchés publics en Nouvelle-Calédonie. L'appel d'offres est lancé à l'entreprise générale avec sous-traitants agréés. 5- Consultation Le dossier peut être consulté : • soit à la mairie de Boulouparis : M. Ronald REED - Tél. : 35 17 06 · soit auprès de la société C.A.M.O. : M. Didier LAMBINET - 25, rue Paul-Duquesne à Nouméa - Tél. : 26 25 53 et 77 93 95 0- Retrait du dossier Chez COPYGRAPH, 30, rue Auguste-Brun à Nouméa, auprès duquel le dossier pourra être retiré - Tél. : 24 01 48. 1- Dépôt et date limite de remise des offres Les offres devront parvenir par envoi recommandé avec avis de réception postal ou être déposées contre récépissé à la mairie de Boulouparis - secrétariat du service administratif et financier avant le 1er décembre 2008 à 15h30. 2- Délai de validité des offres Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de trois (3) mois à compter de la date limite de remise des offres, sous réserve des dispositions de l'article 7 du RPAO. 3- Critères de jugement Outre les critères de jugement déjà prévus à l'article 27-2 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères additionnels suivants : · de la valeur technique des systèmes constructifs de type léger proposé et de leur coût d'utilisation, • du délai d'exécution proposé, · des effectifs et de la qualification du personnel par corps d'état que l'entreprise compte effectivement affecter au chantier, · de la nature du matériel que l'entreprise compte effectivement affecter à l'exécution du marché, • des noms, références et des documentations des matériaux, matériels que l'entrepreneur propose de mettre en oeuvre, · du plan de charge de l'entreprise. 10- Dispositions d'ordre général L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO) joint au dossier de consultation des entreprises (DCE). Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Le maire, Alain LAZARE