AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de reconstruction du pont de Trou Bleu sur la RT3 - section col des Roussettes à…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de reconstruction du pont de Trou Bleu sur la RT3 - section col des Roussettes à Houaïlou La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour : "les travaux de reconstruction du pont de Trou Bleu sur la RT3 - section col des Roussettes à Houaïlou". Le présent appel d'offres est lancé avec variantes ouvertes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'oeuvre est assurée par le bureau d'études INFRATECH. II est prévu une décomposition en deux lots de la façon suivante : Lot 1 : Ouvrages pipo Lot 2 : Accès Le marché peut être conclu : - à l'entreprise générale avec sous-traitants agréés, - en groupement solidaire avec mandataire commun, - en groupement reconstitué par le maître d'ouvrage dans le cas de lots séparés avec mandataire commun. Outre les critères de jugement énoncés à l'article 27 de la délibération n° 136, il sera tenu compte des critères additionnels suivants : - les rabais proposés et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y rattache, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier ; - le plan de charge de l'entreprise et sa capacité à réaliser l'ensemble des travaux simultanément ; - la qualité des variantes proposées en sus de la solution de base ; Le dossier peut être consulté à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. Le retrait du dossier se fait chez Tirage de plans, 8, rue de la Valbonne, Quartier-Latin, Nouméa - Tél. : 27 56 50. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la Direction des infra-structures, de la topographie et des transports terrestres 1 bis, rue Unger - 1re Vallée-du-Tir jusqu'au : Lundi 8 décembre 2008 à 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.