de Nouvelle-Calédonie

Maître d'ouvrage : Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie État / province Nord AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence Le Bosquet - Koné Construction de 167 logements à Koné La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de construction de 167 logements de la résidence Le Bosquet sur un terrain de 13 hectares - Commune de Koné. La consultation est ouverte décomposée en trois tranches : · Tranche 1 : 42 logements en collectifs avec possibilité de répondre en corps d'état séparés ou en groupements d'entreprises conjointes, • Tranche 2 : 64 logements en duplex simple et jumelés avec possibilité de répondre en corps d'état séparés ou en groupements d'entreprises conjointes, • Tranche 3 : 61 logements en villas individuelles en tout corps d'état. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 00 Installations de chantier pour l'ensemble des 167 logements 01A Fondations profondes 01B Gros oeuvre 01C Ossature légère 02 VRD Bâtiment 04 Charpente / Couverture / Serrurerie 10 Peinture 13 Electricité 14 Plomberie - sanitaires 15 Menuiseries extérieures 18 Menuiseries intérieures (bois) 19 Revêtements de sols et murs 21 Chauffe-eau solaire 22 Plâtrerie / Cloisons légères Pour les tranches 2 et 3 les entreprises ne sont pas obligées de répondre pour la totalité des logements. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cabinet Philippe JARCET - ARCHITECTURE, Tél. : (687) 26 27 91 / Fax : (687) 26 27 92. Les dossiers pourront être retirés à partir du vendredi 19 décembre 2008 chez : · Tirage de plans, sise 8, rue de la Valbonne- Quartier-Latin - 98800 Nouméa, tél. : (687) 27 56 50 / fax : (687) 28 78 92, • Polycop Nord, lot 35 â Pouembout - Tél. : (687) 42 82 44 Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au mercredi 11 février 2009 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. II sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises, • le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · la nature du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.