Maitre d'ouvrage : Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie État/province Nord/ Commun…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maitre d'ouvrage : Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie État/province Nord/ Commune de Koné Résidence Le Bosquet - Koné Le Bosquet - Construction de 167 logements à Koné La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe Messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux d'aménagement des abords des 167 logements de la "Résidence Le Bosquet". La consultation est ouverte. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 25 - Aménagement des abords 26 - Fourniture de végétaux. Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur PAYSAGE CONCEPT, tél (687) 41 53 64/Mob : (687) 83 05 34 Les dossiers peuvent être retirés chez : - Tirage de plans sise 8, rue Valbonne - Quartier Latin 98800 Nouméa. Tél : (687) 27 56 50 - Fax : (687) 28 78 92 - COPYGRAPH, 30 rue Auguste Brun - Quartier Latin 98800 Nouméa. Tél.: (687) 24 01 48 - Fax : (687) 24 01 47 POLYCOP NORD lot 35 à Pouembout - tél (687) 42 82 44 Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au mercredi 25 février 2009 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : • les coûts proposés par les entreprises • le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés • les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.