AVIS D'APPEL D'OFFRES Pavillon Tropical Terrassement de 16 plates-formes Le Fonds social de l'habitat informe…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Pavillon Tropical Terrassement de 16 plates-formes Le Fonds social de l'habitat informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert pour la réalisation de 16 plates-formes destinées à accueillir des pavillons tropicaux à Jacarandas 2 - Koutio. 1 – Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert à l'entreprise générale. Le marché sera passé par application du prix global et forfaitaire et du bordereau des prix unitaires pour les prestations au métré. 2 – Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une seule tranche. Le délai global d'exécution des travaux et le délai pour chaque tranche sont fixés à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en un (1) seul lot : Lot 03 - TERRASSEMENTS GENERAUX 3 – Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - ler étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa - Tél. 26 60 05 – Fax. 26 60 09 - Chez le maître d'oeuvre Techni-Conseil, 1, rue GAMBETTA à la Vallée-du-Tir - Tél. 26 37 40 et Fax 28 78 93 Le retrait du dossier se fait à COPYGRAPH : 30, rue Auguste-Brun – Quartier Latin. Téléphone : 24 01 48 - Fax : 24 01 47 4 – Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le mardi 24 mars à 16 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme - ler étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 - 98846 Nouméa Cedex 6 – Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : les coûts proposés par les entreprises, le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charges de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : mardi 3 mars