de Nouvelle-Calédonie.

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie. Etat / Province Nord AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence LE BOSQUET - Koné Travaux de bâtiment Opération : LE BOSQUET - Construction de 167 logements à Koné. La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs que suite au précédent appel d'offres, un certain nombre de lots ont été déclarés infructueux. Ce nouvel appel d'offres conoerne ces lots infructueux. La consultation est ouverte, avec possibilité de répondre en corps d'état séparés ou en groupements d'entreprises conjointes. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 00 I Installations de chantier pour l'ensemble des 167 logements 42 logements en collectifs 64 logements en duplex 01B Gros oeuvre x x 13 Electricité x Sans objet 15 Menuiseries extérieures Sans objet x 18 Menuiseries intérieures (bois) Sans objet x 19 Revêtement de sols et murs Sans objet x 22 Plâtrerie / Cloisons légères x x Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le cab net Philippe JARCET - ARCHITECTURE, Tél. : (687) 26 27 91 / Fax : (687) 26 27 92. Les dossiers pourront être retirés à partir du jeudi 26 mars 2009 chez : · Copygraph, 30, rue Auguste-Brun - Quartier Latin - 98800 Nouméa -Tél. (687) 24 01 48 - Fax :(687) 24 01 47, · "Polycop Nord", lot 35 à Pouembout - Tél. : (687) 42 82 44. Les offres seront reçues sous double enveloppe cachetée au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer, à Nouméa jusqu'au mercredi 15 avril 2009 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.