de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de sécurité sur les menuiseries int…

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Travaux de sécurité sur les menuiseries intérieures La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de sécurité des menuiseries intérieures (portes coupe-feu accès escalier), des parties communes des bâtiments A à 0 de la résidence de Magenta sise 41, rue du 18 Juin à Nouméa. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : - Lot 18 : Menuiserie intérieure (bois) Les dossiers d'appel d'offres peuvent être consultés au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, service patrimoine, 1er étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez COPYGRAPH, au 30, rue Auguste-Brun — Quartier-Latin à Nouméa, téléphone 24 01 48, à partir du 6 mai 2009. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn à Nouméa, jusqu'au vendredi 12 juin 2009 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · la qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Le démarrage des travaux est prévu par la SIC au plus tard 1" semaine de septembre 2009 (semaine 36). Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.