de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Installation de 9 colonnes sèches ainsi que…

Société immobilière de Nouvelle-Calédonie AVIS D'APPEL D'OFFRES Installation de 9 colonnes sèches ainsi que contrôle des 3 colonnes existantes de la Résidence de Magenta sise 41, rue du 18 Juin à Nouméa La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour l'installation de 9 colonnes sèches (bâtiments : C-D1/D2-G-H-I-M1/M2-N) ainsi que le contrôle des 3 colonnes existantes (bâtiments : E-K-L) de la Résidence de Magenta sise 41, rue du 18 Juin à Nouméa. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : - Lot 14 : Plomberie. Les dossiers d'appel d'offres peuvent être consultés au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, service patrimoine, 1er étage, 15, rue Guynemer Mont-Coffyn à Nouméa. Les dossiers pourront être retirés chez Tirage de plans, au 8, rue de la Valbonne à Nouméa, téléphone 27 56 50, à partir du 6 mai 2009. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, 15, rue Guynemer, Mont-Coffyn, à Nouméa jusqu'au vendredi 12 juin 2009 à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · la qualité des produits proposés. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Le démarrage des travaux est prévu par la SIC au plus tard 1ere semaine de septembre 2009 (semaine 36). Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.