Marché de travaux pour les fondations dans le cadre de la construction d'une résidence…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Reconsultation suite au précédent appel d'offres infructueux "Fondations profonfondes et sur puits relatives à la construction d'une résidence universitaire avec un logement de gardien et une maison des étudiants à Nouville Commune de Nouméa" La Société immobilière de la Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs que, suite à l'appel d'offres rendu infructueux le 04/05/2009, elle relance un appel d'offres pour les fondations profondes et sur puits relatives à la construction d'une résidence universitaire à Nouville. 1- Maîtrise d'ouvrage : SIC, 15, rue Guynemer Quartier-Latin – Nouméa – Tél. : 28 08 83 2- Objet du marché : Marché de travaux pour les fondations dans le cadre de la construction d'une résidence universitaire avec logement de gardien et maison des étudiants sur le site universitaire de Nouville à Nouméa. Consistance des travaux : Les travaux sont rémunérés au métré. À titre indicatif, les quantités estimées de prestations significatives sont : - pieux forés : 2 137 ml - puits à la tarière : 900 m3 3- Délais : Délai d'exécution des travaux : 6 semaines. 4- Procédure de passation : Appel d'offres ouvert en corps d'état séparés : 1 marché pour les fondations profondes et 1 marché pour les fondations semi-profondes. 5- Forme des candidats : La consultation est ouverte aux entreprises générales et aux groupements solidaires. 6- Retrait du dossier : Le dossier pourra être retiré chez Tirage de Plans, 8, rue de la Valbonne –Quartier Latin – Tél. : 27 56 50 – Fax : 28 78 92. 7- Date limite de remise des offres : Les plis devront être parvenus impérativement à la SIC, 15, rue Guynemer, avant le mercredi 27 mai 2009 à 11 heures. Le pli cacheté contenant l'offre doit comporter la mention "Offre pour les fondations profondes d'une résidence universitaire avec logement de gardien et maison des étudiants – Nouville" 8- Critères de jugement des candidatures : Les offres seront notamment jugées suivants les critères suivants : - Conformité de l'offre par rapport aux documents demandés ; - Valeur technique au regard des références ; - Capacités au regard des moyens humains et techniques mis en oeuvre pour réaliser les travaux et des chiffres d'affaires ; - Délais de réalisation ; - Prix des prestations. 9- Validité des offres : Les candidatures resteront valables pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 10- Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s'adresser : · au conducteur d'opération – Service de l'Infrastructure du service d'État de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie – Subdivision des bâtiments État et des aérodromes extérieurs – BP H1 – 98849 Nouméa Cedex – Tél. : 26 52 23 – Fax : 26 52 07. · à la maîtrise d'oeuvre : cabinet Varichon – 10, rue Marillier – VDC – Tél. : 24 93 62 ou bureau d'études ACEI – 14, rue de Namur – Vallée-des- Colons – Tél. : 26 43 66.