Construction de 86 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fond…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction de 86 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat), maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SCI PIDITERE, informe messieurs les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du Contrat de Développement Etat / province Sud 2006-2010, un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 86 logements locatifs très aidés, aidés et aidés de transition de l'opération PIDITERE (répartis en 9 bâtiments R+2 comprenant 62 logements collectifs et 12 bâtiments R+1 comprenant 24 duplex jumelés), situés dans le lotissement BRIGITTE (ZAC de Dumbéa-sur-Mer) sur la commune de Dumbéa. 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en corps d'état séparés, en entreprise générale ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés à prix global et forfaitaire sauf pour le lot 02 —V.R.D. les prix seront réglés au métré. 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en une seule tranche. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en treize (13) lots : 01 Gros oeuvre 02 V.R.D. · 08-04 Charpente/Couverture (lots indissociables) · 10 Peinture · 13 Electricité · 14 Plomberie sanitaires 15 Menuiseries extérieures · 18 Menuiseries bois · 19 Revêtement de sols et murs · 22 Plâtrerie · 24a Chauffe-eau solaires - 24b Pompes à chaleur · 25 Aménagements extérieurs 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : · au Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — Immeuble Jules-Ferry (1er étage) — Nouméa Tél. 26 60 05 — Fax 26 60 02 · à l'agence A.D.H. — Hervé DUMAS Architecte D.P.L.G., 53B, rue Georges-Clemenceau — Les terrasses de Port Moselle — Nouméa — Tél. 27 62 98 — Fax 27 75 11. Le retrait du dossier se fait à partir du mardi 26 mai 2009 à : TIRAGE DE PLANS - 8, rue Valbonne — Quartier Latin — Nouméa Tél. 27 56 50 - Fax 28 78 92. 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard le vendredi 12 juin 2009 avant 14 heures · soit déposées, contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat - 1, rue de la Somme — Immeuble Jules-Ferry (1er étage) - Nouméa · soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur du Fonds Social de l'Habitat - BP 3887 - 98846 Nouméa Cedex. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier · l'état des paiements des cotisations CAFAT · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : vendredi 22 mai 2009.