AVIS D'APPEL D'OFFRES RAPPEL Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie État/Province Sud/Ville…

AVIS D'APPEL D'OFFRES RAPPEL Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie État/Province Sud/Ville de Dumbéa Résidence : Martawi 2 Martawi 2 — Construction de 10 logements à Dumbéa-sur-Mer La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de viabilisation et de construction de 10 logements de la "Résidence MARTAWI 2". La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 01 Gros œuvre 01 B Fondations profondes 02-03 VRD — Terrassements 04 Charpente / Couverture' 10 Peinture 11 Plâtrerie / Cloisons légères 13 Electricité 14 Plomberie / Sanitaires 15 Menuiseries extérieures 18 Menuiserie intérieure (bois) 19 Revêtement de sols et murs 28 Aménagements espaces verts 29 Chauffe-eau solaire Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le Cabinet d'architecture ARCHITECTURE et AVENIR, Tél. : (687) 26 96 50 / Fax : (687) 27 22 79. Les dossiers peuvent être retirés à compter du 26 mai 2009 chez : · "TIRAGE DE PLANS" — 8, rue de la Valbonne — Quartier Latin à Nouméa — Tél. : (687) 27 56 50 — Fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au :mercredi 24 juin 2009, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.