AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie État/Province Sud/Ville de La…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Maître d'ouvrage : Société immobilière de Nouvelle-Calédonie État/Province Sud/Ville de La Foa Les Jardins d'Amborella — Construction de 42 logements à La Foa La Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres pour les travaux de viabilisation et de construction de 42 logements de la résidence LES JARDINS D'AMBORELLA. La consultation est ouverte par lots séparés avec possibilité de réponse pour un même lot en groupement d'entreprises solidaires. Les lots concernés par l'appel d'offres sont les suivants : 01 Gros oeuvre 02 VRD — Terrassements 04/08 Charpente / Couverture 10 Peinture 13 Electricité 14 Plomberie / Sanitaires 15 Menuiseries extérieures 18a Menuiserie intérieure (bois) 18b Cuisines 19 Revêtement de sols et murs 23 Cloisons légères — Faux plafonds 25 Aménagements espaces verts 37 Chauffe-eau solaire Le dossier d'appel d'offres peut être consulté auprès du concepteur, le Cabinet d'architecture ADH, Tél. : (687) 27 62 98 / Fax : (687) 27 75 11. Les dossiers peuvent être retirés à compter du 2 juin 2009 chez : · "TIRAGE DE PLANS" — 8, rue de la Valbonne — Quartier Latin à Nouméa — Tél. : (687) 27 56 50 — Fax : (687) 28 78 92. Les offres seront reçues, sous double enveloppe cachetée, au siège de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie au 15, rue Guynemer à Nouméa jusqu'au :mercredi 8 juillet 2009, à 15 heures. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.