AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence "Les Cigales" 32 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence "Les Cigales" 32 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat), maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SCI PREMMA, informe les entrepreneurs qu'il lance un appel d'offres ouvert- pour la construction de 32 logements locatifs répartis en 6 bâtiments R+1 au lotissement Les Cigales « à Koné. 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en corps d'état séparés, ou en groupement d'entreprises avec mandataire commun. Le marché sera réglé au forfait pour les lots BATIMENTS, et au métré pour une partie du lot Terrassements / VRD. 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en 1 seule tranche de travaux, découpée en 2 zones afin de faciliter la réponse des PME. Le délai global d'exécution des travaux et le délai pour chaque zone sont fixés à l'acte d'engagement. Ils seront répartis en 13 (treize) lots : Répartition des lots bâtiments Lot 01 - FONDATIONS - GROS ŒUVRE - ETANCHEITE Lot 02 - TERRASSEMENTS — VRD GENERAUX / BATIMENTS / ELECTRICITE Lot 04 - CHARPENTE — COUVERTURE — SERRURERIE — SOUS FORGETS -CLINS Lot 10 - PEINTURE —.VITRERIE Lot 13 - ELECTRICITE - TELEPHONE Lot 14A - PLOMBERIE / SANITAIRES des BATIMENTS Lot 14B - CHAUFFE-EAUX SOLAIRES Lot 15 - MENUISERIE ALUMINIUM / PVC Lot 18 - MENUISERIE BOIS Lot 19 - REVETEMENTS SOLS ET MURS Lot 23 - PLATRERIE — CLOISONS LEGERES Lot 25 - REVETEMENTS DE FACADES Lot 28 - AMENAGEMENTS DES EXTERIEURS 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service Technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules Ferry à Nouméa - Tél. 26 60 05 — Fax. 26 60 09 - à l'antenne FSH de Koné au 1er étage de l'immeuble Henriot - Tél. 47 35 28 / Fax. 47 35 29 - ARTIMON Architecture / Tél : (687) 24 07 29 — Fax : (687) 24 09 07 - SIGMA VRD / Tél : (687) 79 18 09 Le retrait du dossier se fait à COPYGRAPH : 30, rue Auguste-Brun — Quartier Latin à Nouméa Téléphone : 24 01 48 - Fax : 24 01 47 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 - Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le vendredi 26 juin 2009, à 11 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service Technique du Fonds Calédonien de l'Habitat, 1, rue de la Somme - 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l'Habitat, BP 241, 98846 Nouméa cedex 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaires, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : vendredi 5 juin 2009