AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence "MONE" 70 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Résidence "MONE" 70 logements locatifs Le Fonds Calédonien de l'Habitat (filiale du Fonds Social de l'Habitat) maître d'ouvrage délégué pour le compte de la SCI MONE informe les entrepreneurs qu'il lance, dans le cadre du contrat de Développement État / province Sud 2006-2010, un appel d'offres ouvert pour la réalisation des travaux de construction de 70 logements locatifs très aidés, aidés et aidés de transition de l'opération "MONE" (répartis en 4 bâtiments collectifs et 9 bâtiments de duplex jumelés) situé dans le lotissement BRIGITTE (ZAC de Dumbéa-sur-Mer) à Dumbéa dont les travaux commenceront au plus tard en janvier 2010. 1 — Conditions de l'appel d'offres La présente consultation est lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en corps d'état séparés, en entreprises générales ou en groupement d'entreprises. Les marchés seront passés à prix global et forfaitaire pour les lots BÂTIMENTS et au métré pour les fondations spéciales et le lot VRD. 2 — Décomposition en tranches et lots Les travaux seront réalisés en 1 seule tranche de travaux. Le délai global d'exécution des travaux est fixé à l'acte d'engagement. Les travaux seront répartis en 13 (TREIZE) lots : Répartition des lots bâtiments · Lot 01 - Fondations — Gros oeuvre — Étanchéité · Lot 02 - VRD Généraux / Bâtiments / VRD Électricité · Lot 04A - Charpente — Couverture — Sous-forgets · Lot 04B - Serrurerie · Lot 10 - Peinture — Vitrerie · Lot 13 - Électricité — Téléphone · Lot 14A - Plomberie / Sanitaires des bâtiments · Lot 14B - Chauffe-eau solaires — Pompes à chaleur · Lot 15 - Menuiseries extérieures · Lot 18 - Menuiseries bois · Lot 19 - Revêtements sols et murs · Lot 23 - Plâtrerie — Cloisons légères · Lot 28 - Aménagement des abords 3 — Consultation et retrait du dossier Le dossier d'appel d'offres peut être consulté : - au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — 1' étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa — Tél. : 26 60 05 — Fax : 26 60 09 - ARTIMON Architecture / Tél. : (687) 24 07 29 — Fax : (687) 24 09 07 - SIGMA PAYSAGE / Tél. : (687) 78 02 05 - ETEC / Tél. : (687) 25 19 70 Le retrait du dossier se fait à TIRAGE DE PLANS — Rue de la Valbonne Nouméa, Tél. : 27 56 50. 4 — Modifications au dossier de consultation Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter, au plus tard dix (10) jours avant la date de remise des offres, des modifications au dossier d'appel d'offres. Les entreprises devront alors répondre sur la base du dossier modifié. 5 — Remise des offres Les offres devront être remises au plus tard, le lundi 20 juillet 2009, avant 10 heures : - soit déposées contre récépissé, au Service technique du Fonds Social de l'Habitat, 1, rue de la Somme — 1er étage, Immeuble Jules-Ferry à Nouméa, - soit envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur délégué du Fonds Social de l'Habitat, BP 3887 — 98846 Nouméa Cedex. 6 — Validité des offres L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : · les coûts proposés par les entreprises, · le délai d'exécution des travaux et les rabais éventuels proposés, · les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, · l'état des paiements des cotisations CAFAT et RUAMM, · le nombre d'employés déclarés en relation avec le chiffre d'affaire, · le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : vendredi 26 juin 2009