maison des étudiants — Nouville" L'attention des soumissionnaires est attirée sur la né…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Reconsultation suite au précédent appel d'offres infructueux pour les lots gros-oeuvre (secteurs 1 et 4), miroiterie-vitrerie et serrurerie relatifs à la construction d'une résidence universitaire avec un logement de gardien et une maison des étudiants à Nouville — Commune de Nouméa La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) informe messieurs les entrepreneurs, que suite à l'appel d'offres rendu infructueux le 01/07/2009, elle relance un appel d'offres pour les lots n° 01-gros oeuvre (Secteurs 1 et 4), 12 — miroiterie/vitrerie et 16-serrurerie relatifs à la construction d'une résidence universitaire à Nouville. Le lot concerné par l'appel d'offres est le suivant : - Lot 01 : gros-oeuvre pour les secteurs 1 et 4 - Lot 12 : miroiterie-vitrerie pour l'ensemble des secteurs - Lot 16 : serrurerie pour l'ensemble des secteurs Le dossier pourra être retiré, à partir du mardi 7 juillet 2009, chez : - Tirage de plans, 8, rue de la Valbonne Quartier-Latin — Tél. : 27 56 50 Fax : 28 78 92. Les plis devront être parvenus impérativement à la SIC, 15, rue Guynemer avant le mercredi 22 juillet 2009 à 15 heures. Le pli cacheté contenant l'offre doit comporter la mention : "OFFRE pour les travaux du lot N°...... de construction d'une résidence universitaire avec logement de gardien et maison des étudiants — Nouville" L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera notamment tenu compte dans le jugement des offres des critères suivants : · Les coûts proposés par les entreprises · Le délai d'exécution et les rabais éventuels proposés · Les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s'adresser · au conducteur d'opération — Service de l'Infrastructure du service d'État de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie — Subdivision des bâtiments État et des Aérodromes extérieurs — BP H1 — 98849 Nouméa Cedex — Tél. : 26 52 26 —Fax : 26 52 07. · à la maîtrise d'oeuvre : cabinet VARICHON-HENRY — 10, rue Jean-Baptiste Marinier — Vallée-des-Colons — Tél. : 24 93 62. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.