Marché de travaux pour la mise en travaux de rénovation des réseaux électricité et info…

Palais de justice de Nouméa AVIS D'ADJUDICATION OUVERTE Travaux de rénovation des réseaux électricité et informatique 1. Maître d'ouvrage : ETAT - Ministère de la JUSTICE — Palais de justice de Nouméa assisté du service d'Etat de l'Aviation civile — service Infrastructure, conducteur d'opération 2. Maître d'oeuvre : Bureau d'études S3E 3. Mode de passation : Adjudication ouverte lancée en application des articles 9, 10, 11, 12 et 13 du décret 49-500 du 11 avril 1949. 4. Objet du marché : Marché de travaux pour la mise en travaux de rénovation des réseaux électricité et informatique du Palais de justice de Nouméa. 5. Travaux : Les travaux prévus sont répartis en 4 rubriques techniques : · Rubrique 0 : Travaux préliminaires, topographie et DOE · Rubrique 1 : Electricité · Rubrique 2: VRD · Rubrique 3: Plâtrerie/peinture/plancher technique 6. Délai d'exécution des travaux : Le délai prévisionnel d'exécution est de 6 mois 7. Modalités de consultation : La présente adjudication s'adresse à des entreprises générales, selon les conditions fixées par le règlement de la consultation. 8. Date limite de remise des offres : le 7 septembre 2009 à 11 h 00. 9. Retrait du dossier : Le dossier pourra être retiré sur demande à Tirage de plans 8 rue Valbonne — Quartier Latin — Tél : 27-56-50 / Fax : 28-78-92. 10. Jugement des offres Les offres des candidats qui auront été admis à concourir après examen de leurs capacités techniques et financières et de leurs références techniques seront jugées et classées sur la base du critère « prix ». 11. Date d'envoi à la publication chargée de l'insertion : le 24 juillet 2009. 12. Date d'ouverture des plis L'ouverture des plis par la commission locale des marchés publics de l'Etat s'effectuera le 7 septembre 2009 à 14 heures 30 en séance publique dans la salle de réunion du 1er étage du bâtiment B au Centre Administratif du Haut Commissariat de la République, 9 bis rue de la République, à Nouméa.