Marché de travaux dans le cadre de la construction d'une cuisine à Do Néva — Houailou.…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction d'une cuisine à Do Néva Houaïlou · Maître d'ouvrage : L'Alliance scolaire de l'église évangélique (ASEE) 57, rue du Pasteur-Marcel-Ariège — BP 3894 — 98846 Nouméa · Objet du marché : Marché de travaux dans le cadre de la construction d'une cuisine à Do Néva — Houailou. · Consistance des travaux : Selon leur consistance, les travaux seront rémunérés principalement au forfait et, pour les lots n° 01 (A) et 02, au métré. Le lot n° 3 terrassement est réalisé. Lot 01A : Fondations profondes Lot 01 B : Gros oeuvre Lot 02 : VRD Lot 04 : Charpente métallique — Couverture — Étanchéité Lot 10 : Peinture Lot 13 : Électricité — Courants forts/faibles — Climatisation Lot 14 : Plomberie sanitaires Lot 15 : Menuiserie alu . Lot 16 : Volets roulants Lot 17 : Faux plafonds Lot 18 : Menuiserie bois Lot 19 : Revêtements de sol (carrelage et faïence) Lot 21 : Équipements cuisine · Délai des travaux : 12 mois à compter de novembre 2009 · Procédure de passation : AO ouvert en corps d'état séparés. Marché par lot sans sous-traitance. · Forme générale : La consultation est ouverte aux entreprises générales et aux groupements solidaires. · Retrait du dossier : Tirage de plans, RT1 à Pouembout — Tél/Fax : 47 10 41 ou à Nouméa, 8, rue de la Valbonne — Quartier-Latin — Tél. : 27 56 50 — Fax : 28 78 92. · Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard le lundi 7 septembre 2009 avant 16 heures à l'ASEE, 57, rue du Pasteur-Marcel-Ariège, 98800 Nouméa. Les plis cachetés contenant les offres doivent comporter la mention : "Offre pour les travaux d'une cuisine à Houaïlou". · Renseignements : Jean-Marie AYAWA à l'ASEE à Nouméa — Tél. : 24 27 25 / Atrium 92 à Koné — Tél. : 47 35 26 / ITCE à Nouméa — Tél. : 26 38 44. · Validité des offres : L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte, dans le jugement des offres, des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises - le délai d'exécution des travaux - la nature du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier - l'état des paiements des cotisations Cafat, Ruamm et impôts - le plan de charge de l'entreprise. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. · Date de première parution : mercredi 12 août 2009 Le directeur, Billy WAPOTRO