Marché de travaux pour la mise en place d'une sécurité périmétrique par détection autom…

Centre pénitentiaire de Nouméa Mise en place d'une sécurité périmétrique Détection automatique, vidéo-surveillance AVIS D'APPEL D'OFFRES Suite à une adjudication ouverte infructueuse 1. Maître d'ouvrage : ETAT - Ministère de la Justice - Centre pénitentiaire de Nouméa assisté du service d'Etat de l'Aviation civile – service Infrastructure, conducteur d'opération. 2. Maître d'oeuvre : Bureau d'études CIEL. 3. Mode de passation : Appel d'offres ouvert suite à une adjudication ouverte infructueuse lancée en application des articles 9, 10, 11, 12 et 13 du décret 49-500 du 11 avril 1949. 4. Objet du marché : Marché de travaux pour la mise en place d'une sécurité périmétrique par détection automatique, vidéo-surveillance sur la clôture périmétrique et le mur d'enceinte du Centre Pénitentiaire de Nouméa. 5. Travaux : Les travaux portent sur un seul lot technique : - Lot n° 13A : Détection automatique – vidéosurveillance – Clôture 10000V. 6. Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution sera à préciser par le candidat dans son offre. 7. Modalités de consultation : Le présent appel d'offres s'adresse à des entreprises générales selon les conditions fixées par le règlement de la consultation. 8. Date limite de remise des offres : le 16 septembre 2009, à 11 heures. 9. Retrait du dossier : Le dossier pourra être retiré sur demande à Copygraph 30, rue Auguste-Brun – Quartier Latin – Tél : 24 01 48 / Fax : 24 01 47. 10. Jugement des offres : Les offres des candidats qui auront été admis à concourir après examen de ses capacités techniques et financières et de ses références techniques seront jugées et classées sur la base du critère prix ». 11. Date d'envoi de l'appel d'offres à la publication chargée de l'insertion : le 24 août 2009.