Marché des travaux dans le cadre de la construction d'une cuisine à Baganda, Kaala Gome…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Construction d'une cuisine à Baganda - Kaala Gomen Maître d'ouvrage : L'Alliance scolaire de l'église évangelique (ASEE) 57, rue du pasteur Marcel Ariège - BP 3894 - 98846 Nouméa. Objet du marché : Marché des travaux dans le cadre de la construction d'une cuisine à Baganda, Kaala Gomen. Consistance des travaux : Selon leur consistance, les travaux seront rémunérés principalement au forfait et pour les lots n°02 et 03 au métré. Lot 01 : Gros-oeuvre Lot 02 A : VRD + VRD Electricité Lot 02 B: Clôture Lot 03 : Terrassements Lot 06 : Etanchéité Lot 08 : Charpente métallique - Couverture - Serrurerie Lot 10 : Peinture - Miroiterie Lot 13 : Electricité - Courants forts/faibles - Groupe électrogène - Climatisation Lot 14 : Plomberie - Sanitaires : Lot 15 : Menuiserie Alu Lot 17 : Faux plafonds - Cloisons Lot 18 : Menuiserie bois Lot 19 : Revêtement de sols (carrelage et faïence) Lot 21 A : Equipement cuisine Lot 21 B: Chambres froides Délai des travaux : 12 mois à compter de novembre 2009 Procédure de passation : AO ouvert en corps d'état séparés. Marché par lot sans sous-traitance Forme générale : La consultation est ouverte aux entreprises générales et aux groupements solidaires Retrait du dossier : Tirage de plans, RT1 à Pouembout - Tél./Fax : 47 10 41 ou à Nouméa, 8, rue de la Valbonne - Quartier-Latin - Tél. : 27 56 50 - Fax : 28 78 92 Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard le lundi 5 octobre 2009, à 16 heures, à l'ASEE, 57, rue du pasteur Marcel Ariège, 98800 Nouméa. Les plis cachetés contenant les offres doivent comporter la mention : "Offre pour les travaux d'une cuisine à Baganda, Kaala Gomen". Renseignements : Jean-Marie AYAWA à l'ASEE à Nouméa - Tél. : 24 27 25 / Atrium 92 à Koné - Tél. : 47 35 26. Validité des offres : l'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : - Les coûts proposés par les entreprises - Le délai d'exécution des travaux - La nature du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier. - L'état des paiements des cotisations CAFAT, RUAMM et impôts. - Le plan de charge de l'entreprise Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite paritelle au présent appel d'offres. Les soummissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Date de première parution : Mercredi 3 septembre 2009. Le directeur Billy WAPOTRO.