AVIS D'APPEL D'OFFRES Renforcement de la chaussée sur la R.T.1 - Section Témala-Pouanlotch, 5e tranche, entre les…

AVIS D'APPEL D'OFFRES Renforcement de la chaussée sur la R.T.1 - Section Témala-Pouanlotch, 5e tranche, entre les PR 310 et 312 + 600, dans la commune de Voh La Nouvelle-Calédonie, maître de l'ouvrage (Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres), informe messieurs les entrepreneurs qu'elle lance un appel d'offres ouvert pour les travaux suivants : Renforcement de la chaussée sur la R.T.1 - Section Témala-Pouanlotch, 5e tranche, entre les PR 310 et 312 + 600, dans la commune de Voh Le présent appel d'offres est lancé sans variantes. Il est soumis aux dispositions de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée, portant réglementation des marchés publics. La maîtrise d'oeuvre est assurée par la province Nord assistée de la Direction de l'aménagement et du foncier de la province Nord. Le marché est conclu à l'entreprise générale avec sous-traitants éventuels agréés. Outre les critères de jugement des offres énoncés à l'article 27 de la délibération n° 136, il sera tenu compte dans le jugement des offres des critères additionnels suivants : - le rabais proposé et l'éventuelle modification de délai d'exécution qui s'y rattache, - les natures du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier, - le planning d'exécution des travaux et la note d'organisation du chantier. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'offre qui sera retenue sera celle jugée la plus intéressante par la commission compétente et non pas obligatoirement la moins disante. Le retrait du dossier se fait chez Copygraph - 30, rue Auguste-Brun -Quartier-Latin - Tél. : 24 01 48. Les offres seront reçues à la cellule des marchés de la Direction des infrastructures de la topographie et des transports terrestres, 1 bis, rue Unger -1" Vallée-du-Tir, jusqu'au : lundi 5 octobre 2009, à 15h30, délai de rigueur. L'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de cinq (5) mois à compter de la date limite de remise des offres. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres.