Construction d'une cuisine scolaire à Baganda - KAALA-GOMEN. Consistance des travaux :…

ALLIANCE SCOLAIRE DE L'ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE NOUVEL AVIS D'APPEL D'OFFRES SUITE À UN APPEL DE LOTS INFRUCTUEUX Construction d'une cuisine scolaire à Baganda - KAALA-GOMEN 1. Identification de l'organisme qui a passé le marché : ASEE (Alliance Scolaire de l'Eglise Evangélique) Adresse : 57, rue du pasteur Marcel Ariège - BP 3894 - 98846 Nouméa Cedex. Tél. : 24 27 27. 2. Objet du marché : Construction d'une cuisine scolaire à Baganda - KAALA-GOMEN. Consistance des travaux : lots infructueux de l'AO du 07/09/09. Lot 01 : Gros oeuvre Lot 02A : VRD + VRD électricité Lot 03 : Terrassements Lot 10 : Peinture - Miroiterie Lot 13A : Electricité - CFF Lot 13B : Climatisation - VMC Lot 13C : Groupe électrogène Lot 14 : Plomberie - Sanitaires Lot 17 : Faux plafonds Lot 18 : Menuiserie bois Délai des travaux : 12 mois à compter de novembre 2009. Procédure de passation : AO ouvert en corps d'état séparés. Marché par lot sans sous-traitance. Forme générale : La consultation est ouverte aux entreprises générales et aux groupements solidaires. Retrait du dossier : Tirage de plans, RT 1 à Pouembout - Tél/Fax : 47 10 41 ou à Nouméa, 8, rue de la Valbonne - Quartier-Latin - Tél. : 27 56 50 - Fax : 28 78 92. Remise des offres : Les offres devront être remises au plus tard le mardi 10 novembre 2009 avant 16 heures à l'ASEE, 57, rue du pasteur Marcel-Ariège, 98800 Nouméa, ou à ATRIUM 92 à Koné. Les plis cachetés contenant les offres doivent comporter la mention : "Offre pour les travaux d'une cuisine à KAALA-GOMEN". Renseignements : Jean-Marie AYAWA à l'ASEE à Nouméa - Tél. : 24 27 25 / ATRIUM 92 à Koné - Tél. : 47 35 26. Validité des offres : l'attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité du strict respect des clauses figurant au règlement particulier de l'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises. Il sera tenu compte dans le jugement des offres, des critères suivants : - les coûts proposés par les entreprises - le délai d'exécution des travaux - la nature du matériel et la qualification du personnel que les entreprises comptent effectivement affecter au chantier - l'état des paiements des cotisations CAFAT, RUAMM et impôts - le plan de charge de l'entreprise Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle au présent appel d'offres. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le directeur de L'ASEE Billy Wapotro